施工合同

时间:2023-01-02 00:43:43
【精华】施工合同范文锦集六篇

【精华】施工合同范文锦集六篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高,很多场合都离不了合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编帮大家整理的施工合同6篇,希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

发包发(甲方):_______________________

承包方(乙方):_______________________

经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方,为了明确甲乙双方责任和义务,特签订本合同:

一、承包方

本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等),包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

二、工程承包范围

_________________________________

三、工程承包单价

_________________________________

四、付款方式

进度款按完成工程量__________按月支付,竣工退场支付__________。

五,甲乙双方责任

1、甲方责任:提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

2、乙方责任:

(1)按图施工 ……此处隐藏6300个字……甲方,甲方十五天内付清工程费。

二、乙方在单项工程竣工验收后二十天内,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件七天内审查完毕,如有争议,双方协商解决,解决不成可提请造价管理部门审定。

三、下列情况工程价款必须调整:

1、设计变更引起的工程量增减:其结算按年(省份)定额直接费进行结算。

2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

七、奖罚条件

(一)工期

按合同工期完工者不奖不罚,延误竣工,每延误一天,由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金,但累计奖罚总额不得超过建安总价的3‰。

(二)签订合同后,甲方因国家计划调整,引起不能继续施工履行合同时,应向乙方支付实际发生的费用。

(三)由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后,经双方协商同意可解除合同,但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

八、纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定,协商不成,按以下方式解决:

(一)向经济合同仲裁机关申请仲裁。

(二)向人民法院起诉。

九、附则

(一)本合同一式四份,加盖双方公章或合同专用章。

(二)未尽事宜,参照国家工商行政管理局、建设部工程施工合同协商办理。

甲方:________________(公章)

乙方:________________(公章)

甲方代表人:________________

乙方代表人:________________

日期:________________

日期:________________

《【精华】施工合同范文锦集六篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式