【实用】施工合同范文集锦六篇
随着人们对法律的了解日益加深，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的施工合同6篇，欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1发包人(甲方)：_________
承包人(乙方)：_________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1.1工程名称：_________。
1.2工程地点：_________。
1.3承包范围：_________。
1.4承包方式：_________。
1.5工期：本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程质量：_________。
1.7合同价款(人民币大写)：_________。
第二条甲方工作
2.1开工前_________天，向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需 ……此处隐藏8220个字……p>（4）严格执行国家规范、标准和强制性条文的有关规定，按图纸组织施工。
（5）负责施工场地进、出口交通，环境卫生。防止噪音污染，做到文明施工。
（6）严格按照合同所约束的工程质量和施工工期组织施工，因乙方自身原因造成工程质量问题和工期延误，甲方有权给予乙方一定的处罚，由此而造成损失由乙方承担。
（7）及时做好隐蔽工程的签证工作和技术资料的归档工作。
（8）工程完工后，乙方应清理所有建筑垃圾及杂物。
十一、工程保修范围及时间。
1、工程保修期为一周年。
2、保修金由甲方按工程总造价的1%计提，在规定的保修范围和期限内无质量问题一周年内一次性返回。
十二、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向仲裁部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
十三、其他。
1、乙方负责该工区内社会治安综合治理工作和计划生育工作。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效，结清所有款项后本合同自动终止。
3、其他未尽事宜双方通过协商解决。
发包人（章）：____________________ 承包人（章）：_____________________
法定代表人（签字或盖章）：________ 法定代表人（签字或盖章）：_________
工程负责人：______________________ 工程负责人：_______________________
合同签订时间：____年_____月_____日 合同签订时间：____年_____月_____日
